РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 153-34.1-20.602-2002

Дата введения с 01 октября 2002 года

 

 

РАЗРАБОТАНО

Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт"

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю.В. Трофимов, Ю.П. Косинов, Л.И. Ткаченко (ОАО "ЦКБ Энергоремонт")

СОГЛАСОВАНО

РАО "ЕЭС России"

Департаментом электрических станций Начальник А. А. Вагнер

Департаментом технического перевооружения и совершенствования ремонта Начальник А.А. Романов

Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей Начальник М.И. Чичинский

УТВЕРЖДЕНО

РАО "ЕЭС России"

Заместитель Председателя Правления В.П.Воронин

ВЗАМЕН РД 34.20.602-98

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ЦЕНЫ

3. ПЕРЕРАСЧЕТ ЦЕН

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4.3. УСЛУГИ

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.5. ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА

4.6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

4.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

4.8. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА

4.9. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ДНЯ

4.10. КОНТРОЛЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

4.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7. СЧЕТА

8. ПЛАТЕЖИ

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ДОГОВОРА

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОДРЯДЧИКА

13. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15. ФОРС - МАЖОР

16. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемое)

 

Настоящий руководящий документ устанавливает основные положения и требования, включаемые в Договор между электростанциями и энергообъединениями (далее по тексту - Заказчик) и предприятиями и организациями (далее по тексту - Подрядчик) на выполнение работ по ремонту и модернизации энергооборудования.

Настоящие основные положения и требования подлежат применению Заказчиком и Подрядчиком при формировании организационно-технических требований к Подрядчику и Заказчику при заключении Договоров, в том числе и на конкурсной основе.

При заключении конкретного Договора Заказчики и Подрядчики в зависимости от местных условий и предмета Договора могут применять настоящие основные положения и требования полностью или частично, конкретизируя или изменяя отдельные пункты, что фиксируется в условиях Договора.

РД разработан с учетом Гражданского Кодекса РФ и в развитие "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору подряда одна Сторона - Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой Стороны - Заказчика, работу по ремонту или модернизации энергооборудования и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком, представляет собой документ, подписанный обеими сторонами и который юридически оформляет достигнутые соглашения между ними. Документы, подписанные Сторонами и прилагаемые к Договору, являются его составной частью. Все дополнения или изменения к уже подписанному Договору, возникшие в процессе его выполнения, рассматриваются Заказчиком и Подрядчиком и при обоюдном согласии оформляются соответствующими дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. Рекомендуемая форма Договора приведена в приложении 1.

1.3. В конкретном Договоре должен быть определен основной комплекс предоставляемых Подрядчиком работ и услуг.

1.4. Работы и услуги, предоставляемые Подрядчиком по Договору, должны соответствовать действующим техническим требованиям, инструкциям, нормативным документам и другим материалам Заказчика, которые передаются в распоряжение Подрядчика.

1.5. Предмет Договора предполагает выполнение всех видов работ и мероприятий, необходимых для полного завершения работ по Договору в соответствии с согласованными техническими требованиями и нормами. Все изменения, связанные с увеличением трудовых и материальных затрат по сравнению с представленной Подрядчиком документацией, рассматриваются и согласовываются Заказчиком и Подрядчиком дополнительно.

1.6. По согласованию Сторон Подрядчик обязуется под свою ответственность и за свой счет включить в предмет Договора приблизительный, но не окончательный перечень услуг:

а) оформление и получение разрешений, лицензий на производство работ за исключением тех, которые принадлежат Заказчику, как собственнику;

б) обеспечение необходимой универсальной технологической оснасткой, (кроме штатной оснастки, поставляемой заводами-изготовителями), средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями (универсальными стропами и т.п.), шкафами для инструмента и т.д.;

в) оформление сметно-договорной документации;

г) выделение необходимых средств и оборудования для обеспечения техники безопасности;

д) проведение предварительной оценки представленных Заказчиком объемов работ;

е) подготовку и передачу Заказчику всей необходимой по Договору документации.

1.7. Подрядчик обеспечивает выполнение дополнительных работ, таких как:

а) ремонтные работы по устранению дефектов (в объеме выполненных Подрядчиком работ), выявленных в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования в гарантийный период;

б) работы, не включенные в объемы, выявленные в процессе дефектации. Эти работы принимаются к исполнению Подрядчиком лишь в том случае, если они будут включены в дополнительное соглашение к Договору, определены сроки и стоимость их выполнения и Договора в целом.

1.8. По согласованию Сторон допускается внесение изменений в Договор с возможной корректировкой цены и срока его выполнения.

1.9. Подрядчик принимает предложения Заказчика по увеличению, уменьшению объема работ по Договору. Если увеличение или уменьшение объема работ превышает 20% полной цены Договора, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию Сторон в подписанном дополнительном соглашении к Договору. Уменьшение объемов, предложенное Заказчиком, может повлечь за собой изменение гарантийных обязательств Подрядчика.

1.10. В случае если увеличение или уменьшение объемов работ по Договору, предлагаемое Заказчиком составляет более 20% от полной цены Договора, Подрядчик имеет право согласиться или отказаться от предложений Заказчика.

2. ЦЕНЫ

2.1. Цена Договора включает в себя все, что относится к предмету Договора.

2.2. В цену Договора входят все виды налогов, которые обременяют предмет Договора, за исключением налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость оплачивается Заказчиком в размере, установленным законодательством, на основании счетов-фактур Подрядчика.

2.3. Цена Договора неизменна. Не допускается повышение цены Договора по отношению к установленной в нем или в приложениях к нему, за исключением случаев, обусловленных в разделе 3.

2.4. Стоимость дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявляется в процессе ремонта, оформляются дополнительным соглашением к Договору.

2.5. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была принята представителем Заказчика.

3. ПЕРЕРАСЧЕТ ЦЕН

3.1. Если иное не предусмотрено Договором, то Заказчик и Подрядчик при перерасчете цен должны пользоваться официальными индексами цен, доводимых до энергопредприятий Министерством экономики РФ.

Базовые индексы принимаются на момент подписания Договора, а конечные индексы - на момент осуществления финансовых расчетов.

Пересчет цены производится по формуле:

Цпер = Цд × Кнк

где:

Цпер - цена пересчета;

Цд - цена договора;

Кк - базовый индекс на момент подписания договора;

Кн - базовый индекс на момент осуществления финансовых расчетов.

3.2. Индексация цен проводится на период действия Договора. По истечении этого срока, индексируется только та часть стоимости работ Договора, оплата которой задержана по вине Заказчика.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за выполнение Договора.

4.1.2. Подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические и информационные материалы, определенные Договором.

4.1.4. Принятие Заказчиком объемов выполненных работ не освобождают Подрядчика от ответственности до окончания гарантийного срока.

4.1.5. Планирование и контроль за ходом работ осуществляется как Заказчиком, так и Подрядчиком.

4.1.6. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения как технических, так и финансовых вопросов. Заказчик имеет право отказаться от услуг представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин. Необходимость и срок замены полномочного представителя Подрядчика согласовываются Сторонами.

4.1.7. Представитель Подрядчика для выполнения своих профессиональных обязанностей находится в тесном сотрудничестве с представителем Заказчика и совместно с ним координирует режим работы, организацию и программу и следит за их выполнением своим персоналом.

4.1.8. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику для утверждения проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия Договора.

Согласно утвержденному проекту в течение всего срока действия Договора Подрядчиком должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и нормы техники безопасности. Необходимо также постоянно следить за выполнением персоналом всех норм, принимать все меры предосторожности для предотвращения возможных несчастных случаев.

4.1.9. Заказчик имеет определенные Договором полномочия при осуществлении контроля за ходом ремонта энергообъекта. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.

4.1.10. При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ.

4.1.11. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком только, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Госгортехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе расторгнуть договор в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

4.1.12. Обеспечение подготовительных и ремонтных работ материалами и запасными частями производится Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с согласованным сторонами порядком.

4.1.13. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.

При не предоставлении указанной документации вторая сторона вправе приостановить ремонтные работы с возложением ответственности за простой на первую сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

4.1.14. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на энергопредприятие грузов, непосредственно необходимых для выполнения ремонтных работ, предусмотренных договором и отправленных им в адрес Заказчика железнодорожным, водным или авиатранспортом, надлежащее хранение, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонтных работ. Предоставление транспортных услуг Заказчиком для перемещения поступающих грузов Подрядчика определяется Договором. Таможенная "очистка" грузов входит в обязанности Заказчика.

4.1.15. При адресовании грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.

4.1.16. По согласованию с Заказчиком Подрядчик обеспечивает доставку необходимых для производства ремонтных работ материалов к месту производства работ своими силами.

Конкретный порядок отпуска, хранения, транспортирования и расчетов за материалы, запасные части и комплектующие изделия, передаваемые Заказчиком для производства работ Подрядчику, определяется в Договоре.

4.1.17. Заказчик и Подрядчик за 10 дней до начала ремонта проверяет наличие материалов и запасных частей, необходимых для ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.

4.1.18. О задержках в обеспечении ремонтных работ материалами и запасными частями, энергоресурсами, в обработке деталей на металлорежущих станках, в обслуживании ремонта грузоподъемными и транспортными средствами, вызвавших нарушение графика ремонтных работ, Подрядчик извещает письменно Заказчика и решает с ним вопросы продолжительности ремонта и компенсации потерь.

4.1.19. При ремонте оборудования Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Если количество полученных материалов и изделий, пригодных для повторного использования, больше потребности в них на объекте ремонта или они не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю часть материалов и изделий, пригодных для дальнейшего использования, Заказчику непосредственно на месте демонтажных работ, без какой-либо переработки.

4.1.20. При необходимости Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывает график совмещенных работ.

4.1.21. Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение дефектации оборудования и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4.2.1. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения ремонтных работ на нем до подписания Договора. Предполагается, что Подрядчик хорошо изучил условия, при которых предстоит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение Договора.

4.2.2. Подрядчик обязан предварительно ознакомиться с бытовыми и жилищными условиями для персонала, наличием материалов, запасных частей и комплектующих изделий, с внутристанционными транспортными дорогами и т.д.

4.2.3. Подрядчик до начала ремонтных работ должен ознакомить свой персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д.

4.2.4. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;

б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

4.2.5. Заказчик до сдачи оборудования в ремонт должен очистить от пыли, золы и мусора площадки обслуживания, наружные поверхности оборудования, трубопроводов, газо-воздухопроводов, пылепроводов, а также удалить с рабочих мест постороннее оборудование, материалы и пр. Сдача оборудования в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком.

4.2.6. Заказчик обеспечивает готовность оборудования к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым (календарным) графиком проведения работ: сработку топлива в бункерах котла при его останове, обдувку поверхностей нагрева и отряхивание электродов электрофильтров, спуск золы и шлака из бункера и леток в ГЗУ и удаление на золоотвал, расхолаживание турбины при останове, при необходимости промывку проточной части под нагрузкой, все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ и др.

4.2.7. Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения Заказчиком всех операций, предусмотренных программой вывода в ремонт оборудования, всех отключений оборудования, согласно программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия проведения ремонта, а также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт оборудования.

4.2.8. За 5 дней до начала работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

4.3. УСЛУГИ

4.3.1. Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:

а) энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком;

б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок, монтаж временного освещения на рабочих местах Подрядчика;

в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции в соответствии с ПТЭ электроустановок требует для этих целей специального персонала;

г) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ по Договору;

д) режим работы подразделений обеспечения (центральных и цеховых ремонтных мастерских, компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, складов, кладовых, лабораторий и т.п.), а также грузоподъемных и транспортных средств (кранов, лифтов и др.) в соответствии с графиком ремонта;

е) предоставление материалов для сварки контрольных сварных соединений, механическую обработку заготовок для механических испытаний и металлографических исследований;

ж) выполнение исследований и всех видов испытаний, в том числе металла ремонтируемого оборудования, требующих стационарных машин и лабораторного оборудования;

з) устройство неинвентарных лесов, подмостей, настилов и т.п., необходимых для производства работ Подрядчиком. Заказчик по взаимной договоренности привлекает Подрядчика на устройство неинвентарных лесов.

При наличии инвентарных лесов сборку их (кроме котлоочистительных, обмуровочных и теплоизоляционных) на месте производства работ Подрядчик осуществляет своими силами;

и) в необходимом количестве формами организационно-технических документов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве работ, а также машинописные и копировально-множительные работы, связанные с оформлением организационно-технической и сметно-финансовой документации на производимые Подрядчиком ремонтные работы;

к) изготовление необходимых для производства работ специальной технологической оснастки, специальных съемных грузозахватных приспособлений, в том числе спецоснастки, чертежи которой разработаны Подрядчиком, если они передаются Заказчику;

л) конструкторские разработки, связанные с изготовлением ремонтных чертежей и чертежей на мехобработку деталей оборудования, выполнение копировально-множительных работ;

м) все виды обработки деталей ремонтируемого оборудования на металлорежущих станках. Подрядчик формирует по согласованию с Заказчиком технические условия на обработку и производит приемку деталей после мехобработки;

н) изготовление или восстановление деталей оборудования, не поставляемых централизованно, если это возможно на станках Заказчика;

о) исследования, испытания металла ремонтируемого оборудования, контроль качества производимой в процессе ремонта сварки (по согласованию сторон);

п) разработку технической документации на дополнительные посты энергоносителей, схемы энергоразводок, инвентарных лесов, подмостей и др.

4.3.2. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специализированные работы, модернизацию оборудования, требующие разработки технологии и специальной оснастки для производства этих работ;

б) утвержденную ведомость объема ремонтных работ, включая объем работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не требующие Специальной подготовки и оснастки для их выполнения;

в) проектную и другую документацию энергопредприятия, в том числе: план размещения узлов и крупных деталей ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории энергопредприятия, схемы постов энергоносителей, инвентарных лесов, подмостей и др.;

г) документы о ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и об отказах при его эксплуатации;

д) данные по результатам испытаний оборудования перед ремонтом.

4.3.3. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой, для ремонта технической документацией своего технического архива (библиотеки) и другими, имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (пакетами, плакатами и т.п.) и на согласованных условиях средствами вычислительной техники, телекоммуникации.

4.3.4. Заказчик передает Подрядчику по акту на период ремонта штатную ремонтную оснастку, специальные съемные грузозахватные приспособления и такелаж, специальную технологическую оснастку и др., которые он обязан вернуть по окончании Договора. В случаях их повреждения Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.4.1. Количество, площадь и условия предоставления Подрядчику производственных, служебных, бытовых и жилых помещений Стороны согласовывает при заключении Договора или отдельным соглашением.

Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергопредприятия и на его территории, охраняемые и запираемые служебные и производственные помещения, помещения для руководителя участка, руководителей ремонта и мастеров, помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и другого инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения, душевые и шкафы для хранения спецодежды персонала Подрядчика.

Освещение, отопление всех помещений, обеспечение бытовых помещений водой производится Заказчиком за свой счет.

Выделенные Подрядчику служебные и производственные помещения должны быть оборудованы мебелью, оснащены телефонами для внутренней и внешней, в том числе междугородней связи.

На квартире руководителя участка и руководителей ремонта Подрядчика должен быть установлен телефон.

Установку Подрядчику телефонов и абонентную оплату при использовании местных городских линий производит Заказчик.

Междугородние переговоры оплачивает Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.

4.4.2. При предоставлении жилой площади персоналу Подрядчика на расстоянии более 3 км от энергопредприятия и отсутствии вблизи маршрутов городского транспорта, Заказчик обеспечивает своими транспортными средствами и за свой счет перевозку персонажа Подрядчика от места проживания к месту работы и обратно, в соответствии с установленным на энергопредприятии трудовым распорядком.

4.4.3. В остальных случаях Заказчик предоставляет Подрядчику, на согласованных условиях, на территории электростанции площадку для установки передвижных, оснащенных всем необходимым, производственных и бытовых помещений.

4.4.4. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования буфетами, столовыми, медпунктами, клубами, спортивными сооружениями и другими социально-культурными объектами наравне со своим персоналом на время выполнения Договора.

4.5. ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА

4.5.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения эффективной работы. Требуемые нормы обязательны для всего персонала подрядной организации.

4.5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил Госгортехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.

4.5.3. Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину.

4.5.4. Запрещается посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к выполнению работ.

4.5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. Доски объявлений должны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.

По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

4.5.6. Категорически запрещается потребление на объектах алкогольных напитков и наркотических веществ. Запрещается также курить на рабочих местах за исключением мест, специально отведенных для курения.

4.5.7. Заказчик обеспечивает в нерабочее время, в установленном на энергопредприятии порядке, охрану имущества Подрядчика, размещенного в производственных помещениях и на ремонтных площадках.

4.6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

4.6.1. Допускается проезд на территорию энергопредприятия согласованного между Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей на период выполнения договорных работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием Госзнаков транспортных средств и фамилий, имен, отчеств водителей.

4.6.2. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с территории объекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все формальности и требования контролирующего персонала.

4.6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его транспортировке.

4.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

4.7.1. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, должны храниться на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

4.7.2. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика специальные требования заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов и оборудования, которые должны строго соблюдаться.

4.7.3. Консервация должна производиться в соответствии с согласованной программой и предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

4.7.4. Заказчик, но просьбе Подрядчика, может предоставить на согласованных условиях в его пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, оснастки, деталей и т.д.

4.7.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов и оборудования. В случае нарушения условий хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.

4.8. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА

4.8.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах.

4.8.2. Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку остатков материалов; металлолом и отходы подлежат складированию в специально отведенных местах или погрузке в транспортные средства Заказчика.

4.8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.

Приемка оборудования из ремонта на чистоту оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.

4.9. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ДНЯ

4.9.1. Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, установленный на энергопредприятии. Производственный распорядок дня должен способствовать выполнению Договора в предусмотренный срок.

4.9.2. Режим рабочего дня определяется Подрядчиков и Заказчиком в зависимости от графика останова установки. При выполнении работ в ночную смену, Заказчик обеспечивает Подрядчика всем необходимым для работы.

4.9.3. График выполнения работ устанавливается в соответствии с планированием Заказчика и согласовывается с Подрядчиком. Подрядчик обязан выполнить установленный график выполнения работ. Заказчик может менять первоначально установленный график выполнения работ только после согласования с Подрядчиком, т.к. это влечет соответствующие изменения в его работе.

4.9.4. Рабочее время, затраченное персоналом Подрядчика на проезд от местоположения предприятия Подрядчика до месторасположения объекта Заказчика при командировании его для производства работ по Договору (при расстоянии до места работы более 50 км), должно оплачиваться Подрядчиком и компенсироваться Заказчиком.

4.10. КОНТРОЛЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

4.10.1. По просьбе Заказчика Подрядчик предоставляет ему информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности и должности. С целью упрощения и облегчения данной работы Заказчик может передать Подрядчику формуляры (бланки), которые должны будут систематически заполняться.

Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя физическое присутствие работающих на всех участках.

4.10.2. Подрядчик должен использовать опознавательную символику для своего персонала. Во избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применение той или иной опознавательной символики. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования по идентификации персонала Подрядчика.

4.10.3. Персонал Подрядчика должен иметь высокий профессиональный уровень, подтвержденный соответствующими документами. В случае несоответствия работника занимаемой должности он должен быть заменен Подрядчиком в согласованный Сторонами срок.

4.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА

4.11.1. Для выполнения специальных работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно с указанием всех субподрядчиков, привлекаемых к выполнению Договора.

4.11.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

4.11.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять все необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).

4.11.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

5.1. Заказчик может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия.

Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.

5.2. Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик проводит собственными силами все проверочно-испытательные работы

в соответствии с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный опыт. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры и т.д.).

5.3. Приемка в эксплуатацию и контроль качества отремонтированного оборудования должны производиться в соответствии с разделом 2.9. "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92.

5.4. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода эксплуатации отремонтированного оборудования.

5.5. В случае неудовлетворительных проверочно-испытательных работ Заказчик может действовать в соответствии с положениями раздела 11 и Гражданского Кодекса РФ.

5.6. Уполномоченные представители Заказчика должны делать все возможное, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим выполнения Договора. Подрядчик не может выдвигать в качестве одной из причин отставания в выполнении договорных работ время, потраченное на проведение вышеперечисленных мероприятий.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договорные поставки, работы и услуги должны быть завершены и выполнены в сроки, обусловленные Договором. Подрядчик должен выполнить определенные работы к промежуточным датам, если это предусмотрено Договором.

6.2. Дата начала работ, установленная в Договоре, может быть заменена на другую по требование Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в ранее установленное время.

Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 15 дней до даты начала работ, установленной Договором.

При необходимости изменения даты начала работ по Договору с перенесением ее на более раннее время Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до новой даты начала работ.

Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствующим соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора.

6.3. Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика при неисполнении Заказчиком обязанностей по оказанию содействия Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных Договором подряда. Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и пр., что явилось препятствием исполнению Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим простоя персонала Подрядчика, срыва сроков выполнения работ. Дополнительные затраты Подрядчика на ликвидацию отставания выполнения работ по Договору компенсируются Заказчиком.

6.4. Для выполнения Договора с сокращением установленного срока исполнения, согласие Заказчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.5. Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны меняться за исключением тех случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответственность или из-за чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор). Для того, чтобы вышеперечисленные причины были приняты во внимание, Подрядчик должен в течение десяти дней представить Заказчику новые сроки начала и завершения Договора, что должно быть определено дополнительным соглашением к Договору.

6.6. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.

6.7. Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс - мажор) срок Договора увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и срока их выполнения.

7. СЧЕТА

7.1. Для осуществления платежей Подрядчик должен предоставлять Заказчику платежные документы в сроки, определенные Договором. Если не были оговорены специальные условия, Подрядчик ежемесячно обязан представлять Заказчику счета или платежные документы на сумму оказанных услуг в предыдущем месяце.

7.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, а также увеличение суммы в результате индексации, производятся по отдельным платежным документам.

8. ПЛАТЕЖИ

8.1. Оплата производится в соответствии с конкретными для каждого Договора условиями. В случае отсутствия каких-либо специальных договоренностей платежи осуществляются банковским переводом в течение 10 дней со дня поступления счета или платежных документов Заказчику, после проверки правильности представленных документов.

При задержке оплаты со дня представления платежных документов более 10 дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции. Величина процента от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки определяется, исходя из процентной ставки реинвестирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ и действующей на день оплаты.

8.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Выплату производят по тем счетам, по которым нет сомнений, и делается это в соответствии с пунктом 7.1. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.

8.3. Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

8.4. Оплата выполненных работ может производиться денежными средствами и (или) ценными бумагами по согласованию Сторон.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиями нормативно-технической документации (ТУ, руководства по ремонту, ПТЭ) в течение определенных сроков и (или) наработку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку.

9.2. Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены в акте на приемку оборудования из ремонта.

9.3. Подрядчик может дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований п. 9.1, или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства в случаях:

если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика;

при нарушении электростанцией договорных условий по выполнению согласованных объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запасными частями, фондодержателем которых она является;

при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на ремонт;

при нарушении электростанцией правил эксплуатации отремонтированного оборудования, установленных действующей НТД.

9.4. Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.

9.5. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).

Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком ремонтных работ связаны с нарушением нормальной работы энергопредприятия, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на энергопредприятие не позднее трех суток с момента извещения.

В остальных случаях о назначении своего представителя Подрядчик извещает Заказчика также письменно, а время рассмотрения претензий стороны согласовывают.

Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.

9.6. Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, последний вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы оборудования.

9.7. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

9.8. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику.

10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ДОГОВОРА

10.1. Невыполнение Подрядчиком срока Договора в полном объеме влечет за собой применение Заказчиком штрафных санкций, которые составляют 0,1% от цены Договора за каждый день задержки.

Заказчик может применить по отношение к Подрядчику штрафные санкции за невыполнение Договора в срок только при установлении двухсторонней комиссией его вины.

10.2. Невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору, явившихся причиной простоя персонала Подрядчика или продления срока ремонта (задержка вывода оборудования в ремонт, несвоевременное предоставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и др.), влечет за собой применение Подрядчиком штрафных санкций, которые составляют 0,1% от цены Договора за каждый день простоя.

Подрядчик может применить по отношению к Заказчику штрафные санкции за вынужденный простой персонала или за продление срока ремонта только при установлении двухсторонней комиссией его вины.

10.3. Штрафы по пунктам 10.1 и 10.2 не могут превышать 10% от полной цены Договора, включая индексацию.

10.4. Сторона, применяющая штрафные санкции, в сжатые сроки информирует другую сторону об избранном способе взимания штрафа, причинах, по которым это делается, и общей сумме штрафов.

10.5. Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы со всех сумм выплат, Подрядчик взимает с Заказчика наложенные на него штрафы, путем выставления для оплаты дополнительных платежных документов.

Стороны могут использовать для взимания штрафов другие способы, предусмотренные Законами и Гражданским Кодексом РФ.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА

11.1. Заказчик имеет право прекратить действие Договора в случаях, подпадающих под действие Закона, а также в следующих случаях:

а) если он не согласен с качеством или сроком его выполнения; для того, чтобы расторгнуть Договор достаточно письменного уведомления Подрядчика за 5 дней;

Подрядчик, получив уведомление, приостанавливает выполнение Договора; Заказчик удерживает из общей цены Договора ту ее часть, которая пропорциональна невыполненной работе.

б) отказ от выполнения Договора Подрядчиком, приостановление или перерыв в работе над ним;

в) в других случаях, препятствующих Подрядчику выполнить Договор.

11.2. Расторжение Договора может произойти по одной из вышеперечисленных причин. Выполнение работ по Договору не прекращается до письменного уведомления Заказчиком о своем решении по расторжению Договора.

11.3. Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если им будут предоставлены серьезные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора.

11.4. Решение Заказчика о расторжении Договора считается принятым Подрядчиком, если он в течение 5 дней после получения уведомления не выставил свой протест в письменном виде.

11.5. В случае расторжения Договора Заказчик приостанавливает поставки и услуги, оказываемые Подрядчиком, до принятия решения о его прекращении в соответствии с нормами, изложенными ниже.

11.6. В процессе ликвидации поставок и услуг, выполненных Подрядчиком до расторжения Договора, не производятся оценки и выплаты по незаконченным объектам.

Результат сальдо ликвидации в случае положительного сальдо для Подрядчика осуществляется в соответствии с установленными платежами, при положительном сальдо для Заказчика, незамедлительно передается ему.

11.7. Заказчик оставляет за собой право требовать с Подрядчика компенсацию за причиненный ущерб и получить ее через перерасчет платежей.

Если после этого общая сумма убытков не скомпенсирована, Заказчик и Подрядчик должны договориться между собой о возмещении убытков за счет имущества Подрядчика (материалы, оборудование, оснастка и другие ценности).

Если Стороны не договорились о порядке возмещения убытков, то вопрос решается в Арбитражном суде по месту расположения Подрядчика.

11.8. В случае расторжения Договора Заказчик может принять следующие меры:

а) приостановить все виды платежей;

б) задержать оборудование, оснастку, материалы и другие материальные ценности, поставленные на объект Подрядчиком для выполнения Договора;

в) подписать Договор с третьими лицами за счет Подрядчика, которые взяли бы на себя проведение всего комплекса работ по завершению Договора.

Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОДРЯДЧИКА

12.1. Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Договора или расторгнуть его полностью или частично, представив Подрядчику аргументированное заявление.

12.2. В тех случаях, когда перерыв в работе продолжается более одного месяца и прекращение Договора происходит по инициативе Заказчика, он обязан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в результате данного решения.

Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков и потерь. Сумма выплат определяется в результате взаимного соглашения между обеими сторонами с учетом условий, предусмотренных в предыдущем параграфе.

12.3. После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении Договора, Подрядчик прекращает свою деятельность с даты, указанной в уведомлении.

12.4. В случае расторжения Договора немедленно начинается процесс ликвидации всех дальнейших поставок и услуг.

12.5. В случае приостановления Договора, ликвидация поставок и услуг производится так скоро, как этого требует Заказчик, но, как правило, не ранее одного месяца после даты приостановки Договора.

12.6. Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:

- систематическом нарушении взятых Заказчиком обязательств, препятствующем выполнению Договора Подрядчиком;

- при систематической задержке расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (ф. № ПЭ-12);

- при остановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок более 1 месяца;

- уменьшении или увеличении стоимости работ по договору более чем на 20%, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в объемы работ по Договору.

13. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

13.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету Договора.

13.2. Подрядчик, предоставив гарантии Заказчику, освобождает его от ответственности за нарушение прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав.

13.3. Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными. Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам Договор, техническую документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

14.2. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения специальных работ, ответственность перед Заказчиком за организацию работ и меры безопасности возлагаются на Подрядчика.

14.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за действия персонала, работающего по Договору,

Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных актов рекламациям и претензиям.

15. ФОРС - МАЖОР

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.

15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то представители сторон должны встретиться, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

16. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

16.1. Все проблемы по выполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон и которые не удалось решить согласительным путем, могут быть разрешены исключительно в соответствии с законами Российской Федерации.

16.2. В Договоре заключаемом РАО "ЕЭС России", а также его дочерними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими организациями, учредителем которых является РАО "ЕЭС России" должна быть установлена арбитражная оговорка следующего содержания:

"Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО "ЕЭС России" в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

Решения Третейского суда при РАО "ЕЭС России" являются обязательными для Сторон.

Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО "ЕЭС России" осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством".

16.3. В Договорах заключаемых Заказчиками, не являющимися дочерними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими организациями, учредителем которых является РАО "ЕЭС России", должно быть предусмотрено арбитражное соглашение, по которому все неразрешенные споры, разногласия или рекламации, которые могут возникнуть между Подрядчиком и Заказчиком в процессе совместной работы прямо или косвенно, разрешаются с помощью арбитража, в рамках арбитражных судов, установленных Договором.

ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемое)

ДОГОВОР

на ремонт (наладку) оборудования энергопредприятия

 

"

 

"

 

200

 

г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(город)

 

 

 

 

,именуемое в дальнейшем

(наименование предприятия)

 

 

"Подрядчик" в лице

 

 

(должность, фамилия, инициалы)

 

действующего на основании Устава с одной стороны и

 

 

(наименование

 

 

, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

энергопредприятия)

 

 

в лице

 

 

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение

 

 

2. Стоимость работ по настоящему договору составляет

 

(сумма прописью)

и подтверждается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора,

3. Срок выполнение работ и услуг устанавливается с

"

 

"

 

200

 

г.

 

по

"

 

"

 

200

 

г.

4. Стороны заключили настоящий Договор на условиях "Основных положений и требований Договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

5. Стороны договорились также о следующих условиях:

5.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в течение ____ дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № ПЭ-12)

 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом и действующим законодательством Российской Федерации.

7*."Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО "ЕЭС России" в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

Решения Третейского суда при РАО "ЕЭС России" являются обязательными для Сторон.

Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО "ЕЭС России" осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством".

7**. Все споры, разногласия и рекламации по настоящему Договору, неразрешенные согласительным путем, Стороны после реализации процедуры досудебного (претензионного) урегулирования разногласий передают их для решения в Арбитражный суд.

В случае если ответчиком является Подрядчик - в

 

(месторасположение суда)

 

В случае если ответчиком является Заказчик - в

 

(месторасположение суда)

 

8. Настоящий договор вступает в силу с "_____"______200__ г., и действует до "_____"______200__ г.

9. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

10. Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах: 2 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.

11. Реквизиты Заказчика:

ИНН

 

Расчетный счет №

 

Корреспондентский счет №

 

БИК

 

; ОКОНХ

 

ОКПО

 

Юридический адрес:

 

 

Для телеграмм:

 

Телефон, телефакс, телетайп:

 

Для грузов:

 

Реквизиты Подрядчика:

ИНН

 

Расчетный счет №

 

Корреспондентский счет №

 

БИК

 

; ОКОНХ

 

ОКПО

 

Юридический адрес:

 

 

Для телеграмм:

 

Телефон, телефакс, телетайп:

 

Для грузов:

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

 

ПОДРЯДЧИК

 

 

 

(подпись)

 

(подпись)

"

 

"

 

200

 

г.

 

"

 

"

 

200

 

г.

М.П

 

М.П

 

* для Договоров, заключаемых в соответствии с пунктом 16.2 настоящего РД.

** для Договоров, заключаемых в соответствии с пунктом 16.3 настоящего РД.